Delay Types – Top 4 List

en flag
fr-CA flag
zh flag
fr flag
de flag
it flag
id flag
ja flag
ko flag
pl flag
ru flag
es flag
th flag

Podsumowanie

Wykonawcy doświadczają różnego rodzaju opóźnień. Artykuł ten opisuje, co, prawdopodobnie, może być cztery najczęstsze typy: niewybaczalne, wybaczalne, kompensacyjne i równoczesne.

Gdzie zacząć od analizy opóźnień?

Projekty mogą być opóźnione z wielu powodów, a pierwszym pytaniem, które należy zadać, aby przypisać odpowiedzialność, jest „Kto spowodował opóźnienie?” To doprowadzi cię ścieżką niewybaczalnych i wybaczalnych opóźnień. Z kolei możesz określić, kto płaci rachunek (w czasie i/lub kosztach).

Jakie są rodzaje opóźnień?

Znowu zaczyna się od tego, kto to spowodował. I jak zwykle, ten artykuł obejmuje ogólnie to, co dzieje się tam w świecie budownictwa (przejrzyj umowę i/lub skonsultuj się z lokalnym adwokatem budowlanym).

Jeśli zostało to spowodowane przez wykonawcę, prawdopodobnie nie będzie czasu i pieniędzy dla wykonawcy. Jeśli zostało to spowodowane przez stronę trzecią, wykonawca zwykle dostaje czas, nie ma pieniędzy. I na koniec, jeśli problem jest spowodowany przez właściciela, wykonawca otrzymuje czas i pieniądze. W przypadku gdy usterka jest dzielona lub występują równoczesne opóźnienia, jest to równoczesne opóźnienie, a podział odpowiedzialności musi zostać uzgodniony przez strony.

Moja historia

Złożyłem w moim własnym imieniu wiele roszczeń i sprawdziłem kilka od strony właściciela, jak również. Niektóre były roszczenia opóźnień, jak omówiono tutaj, a niektóre były roszczenia o wpływ (powiedzmy, za nieskuteczność pracy). Myślę, że załączony schemat blokowy jest dobrym miejscem na rozpoczęcie tworzenia lub analizy roszczenia przez wykonawcę lub od wykonawcy.

Pracuj bezpiecznie!

Dzięki prezentacji Ankura Construction Forum autorstwa Jamesa G. Zack'a Jr. — wykonali dobrą robotę pomagając w organizowaniu moich treści.